В случае если подрядчик пренебрегает условиями государственного контракта, ему может быть начислена неустойка. Часто это происходит не по вине подрядчика, но отвечать все равно будет он, если не отстоять свои права. Это довольно неприятная, но распространенная ситуация в наше время. Какими должны быть действия подрядчика, и как снизить размер неустойки или даже аннулировать ее полностью?
Неустойку по 44-ФЗ можно взыскать в случае, если:
- подрядчик просрочил исполнение обязанностей, указанных в контракте;
- совершит другие нарушения контракта.
Взыски могут быть в виде штрафа или пени. Первый вид взыска может быть применен за невыполнение или ненадлежащее выполнение указанных в контракте обязанностей. Пеня применяется в случае просрочки.
Стоит заметить, что просрочка обязательств по контракту может нести неприятные последствия не только для подрядчика, но и для самого заказчика.
Можно ли добиться аннулирования
В недавнем будущем (2015-1016 гг.) списать неустойку было возможно, если она не превышала 5% от суммы самого контракта. Но подрядчики начали злоупотреблять этим, не выполняли обязанности надлежащим образом. Уже с 2017 года нельзя списать неустойку.
Добиться положительного результата можно исключительно через арбитражный суд. По заявлению подрядчика можно снизить неустойку, если суммы явно завышены и не соответствуют нарушению. Стоит заметить, что общая сумма штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение, не должна превышать стоимость самого контракта.
Есть ли шанс выиграть суд?
Да, вполне. Если обязанности были не выполнены не по вине подрядчика, а по двум причинам:
- по особым обстоятельствам, которые неодолимы;
- по вине заказчика.
В судебной практике было множество случаев, когда заказчику было отказано взыскание неустойки с подрядчика. Например, заказчик вовремя не подал подрядчику исходные данные и документацию, задержал подписание контракта и т. д. Но все же стоит заметить, что доказать вину заказчика довольно сложно. Для этого нужна помощь хорошего высококвалифицированного юриста. Он внимательно изучит ваше дело, разберется во всех его тонкостях и особенностях, проконсультирует по всем интересующим вас вопросам. Внимательно относитесь к выбору юриста, так как от его опыта и квалификации во многом будет зависеть конечный результат. Так что не спешите принимать необдуманные решения.